政府政策性停工能否索賠
您好政府政策性停工能否索賠 !
可以索賠工期政府政策性停工能否索賠 ,但不能費(fèi)用和利潤(rùn)。
理由政府政策性停工能否索賠 :根據(jù)FIDIC條文規(guī)定:
1、政府原因?qū)е鹿て谘诱`承包商不承擔(dān)責(zé)任。政府原因?qū)е鹿て谘诱`,不屬于承包商風(fēng)險(xiǎn),承包商不承擔(dān)延誤責(zé)任。
2、承包商可以要求延長(zhǎng)工期,但是不能索賠費(fèi)用損失與利潤(rùn)。因?yàn)樵擄L(fēng)險(xiǎn)是由于政府原因引起,即不屬于當(dāng)事人雙方的原因,如果完全讓一方承擔(dān)責(zé)任,顯然不公平,因此,規(guī)定承包商自己承擔(dān)費(fèi)用與利潤(rùn)損失,而業(yè)主承擔(dān)工期損失,二者分擔(dān)第三人帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
如果合同中出現(xiàn)相關(guān)的索賠條款另當(dāng)別論。
望采納政府政策性停工能否索賠 !
由于政府政令停工可以索賠工期嗎?例如北京的APEC會(huì)議期間北京200公里內(nèi)的工程全部停工,可以索賠工期嗎?這個(gè)真的不行。
在合同中這個(gè)屬于不可抗力政府政策性停工能否索賠 ,政府政策性停工能否索賠 你可以要求甲方延展相對(duì)應(yīng)的停工工期+復(fù)工工期政府政策性停工能否索賠 ,如果甲方不同意并對(duì)政府政策性停工能否索賠 你進(jìn)行處罰政府政策性停工能否索賠 ,你可以到人民法院起訴,要求按照不可抗力處理。
因市政部門供電線路修整停電 工地上是否因此可以索賠可以政府政策性停工能否索賠 ,政府部門造成政府政策性停工能否索賠 的停水、停電等停工造成政府政策性停工能否索賠 的損失,由業(yè)主方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,施工方可索賠關(guān)鍵工序的工期賠償和人員、機(jī)械的相關(guān)誤工賠償。
甲方建設(shè)方是地方政府平臺(tái)公司,政府原因停工,可以費(fèi)用索賠嗎可以按合同約定請(qǐng)求賠償。但政府會(huì)以客觀政府政策性停工能否索賠 的不可抗拒力因素而抗辯的政府政策性停工能否索賠 ,這樣的官司勝訴可能較小。
停工窩工損失如何主張?首先要查明是否存在停工、窩工政府政策性停工能否索賠 的事實(shí)政府政策性停工能否索賠 ,但是不能認(rèn)為光有停工、窩工就簡(jiǎn)單地認(rèn)為發(fā)包人就應(yīng)該進(jìn)行賠償政府政策性停工能否索賠 ,如果盲目認(rèn)為存在停工窩工就要賠償是過于簡(jiǎn)單的思維方式政府政策性停工能否索賠 ,還要進(jìn)一步研究停工、窩工的原因,是發(fā)包人的原因、還是承包人自己的原因,還是因?yàn)檎咦兓脑?,或者是不可抗力,原因不同結(jié)果往往大不相同!!只有在發(fā)包人,即甲方的原因造成的停工、窩工損失才能索賠。發(fā)包人的原因往往有一下一些:發(fā)包人變更工程量;發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)文件有錯(cuò)誤或者發(fā)包人變更設(shè)計(jì)文件;發(fā)包人未按照約定時(shí)間支付工程款;在包工不包料的情況下,發(fā)包人未能按照約定時(shí)間提供建設(shè)材料、設(shè)備;發(fā)包人未能及時(shí)進(jìn)行中間工程和隱蔽工程的驗(yàn)收并辦理有關(guān)交工手續(xù);發(fā)包人不能按照合同的約定提供工程所需的工作條件致使工作無(wú)法正常進(jìn)行,比如供水供電、提供場(chǎng)地等。這些原因必須在工程處理過程中保存證據(jù),比如應(yīng)該有書面報(bào)告、或者監(jiān)理意見等,以分清責(zé)任。另外注意一下,停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的,則該停工窩工的損失應(yīng)由發(fā)包人來承擔(dān)。在訴訟中,如果來證明誰(shuí)的責(zé)任造成停工、窩工,對(duì)此發(fā)生停工窩工事由的時(shí)候承包人不能擅自停工,應(yīng)該催告承包人及時(shí)消除障礙,如果不能及時(shí)消除的,則停工并發(fā)給發(fā)包人停工通知書。停工如果是因?yàn)檎畽C(jī)關(guān)的指令等要求暫時(shí)停工的,比如因噪聲等原因,則相應(yīng)損失則無(wú)法向發(fā)包方索賠,也不能向政府索賠,應(yīng)自擔(dān)。停工窩工如果是由發(fā)包人原因引起的,則承保人有兩個(gè)權(quán)利:1、順延工期、2、向發(fā)包人主張停工窩工損失。停工窩工如果是由承包人自身原因引起的,則可能會(huì)承擔(dān)如下后果。1、如果造成工期延誤,則可能會(huì)被追究違約責(zé)任或者要求賠償損失。停工窩工的損失范圍有哪些呢?停工窩工損失包括停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓所造成的損失和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。停工、窩工損失如何計(jì)算?停工、窩工損失在司法實(shí)踐中是通過評(píng)估機(jī)關(guān)的審價(jià)來得出的。
政策原因?qū)е鹿S停工3個(gè)月后復(fù)工,無(wú)法按時(shí)完成訂單,客戶索賠,請(qǐng)問這個(gè)要如何解決?如果不是工廠本身的原因?qū)е峦.a(chǎn)政府政策性停工能否索賠 ,不能及時(shí)完成訂單政府政策性停工能否索賠 ,這屬于不可抗力,是不構(gòu)成違約的,可以跟客戶詳細(xì)說明,如果不行也只能通過訴訟解決此類糾紛。