項(xiàng)目工程停工建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題，如果協(xié)商不成建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的，可以向法院起訴，追索工程款。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)，無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程工期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費(fèi)用主要有以下方面建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ：

第一，人工費(fèi)，指完成合同之外的額外工作所花費(fèi)的人工費(fèi)用;由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費(fèi)用，包括法定的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員誤工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。包括法定的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員誤工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。

第二，材料費(fèi)，包括實(shí)際用量超過計(jì)劃用量而增加的材料費(fèi)、由于客觀原因材料價格大幅度上漲的部分。

拓展資料：因其他工程仍然進(jìn)行，可能不予計(jì)算工地管理費(fèi)。第六，利息，包括拖期付款利息、由于工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯誤扣款的利息。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第七百九十五條??施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、相互協(xié)作等條款。

項(xiàng)目工程停工建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的，施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題，如果協(xié)商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。我國法律規(guī)定當(dāng)事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。當(dāng)事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決、調(diào)解書;拒不履行的，對方可以請求人民法院執(zhí)行。法律依據(jù)建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ：《中華人民共和國民法典》 第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百條 勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或者免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

1、停工索賠建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ，應(yīng)該參照你們那里的建設(shè)工程造價依據(jù)進(jìn)行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工。

2、 因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導(dǎo)致工期延誤的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失（即費(fèi)用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）。費(fèi)用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定，一般可以包括期 人工費(fèi)建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ；設(shè)備費(fèi)；材料費(fèi)；保函手續(xù)費(fèi)；貸款利息；保險費(fèi)；利潤；管理費(fèi)幾個方面人工費(fèi)建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ：包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)等累計(jì)。設(shè)備費(fèi)：可采用機(jī)械臺班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。保函手續(xù)費(fèi)：工程延期時，保函手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加。

法律依據(jù):

《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

第五百七十八條 當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔(dān)違約責(zé)任。

第五百七十九條 當(dāng)事人一方未支付價款、報(bào)酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務(wù)的，對方可以請求其支付。

1、停工索賠，應(yīng)該參照建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 你們那里的建設(shè)工程造價依據(jù)進(jìn)行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工。

2、 因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導(dǎo)致工期延誤的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失（即費(fèi)用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）。

費(fèi)用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定，一般可以包括期 人工費(fèi)；設(shè)備費(fèi)；材料費(fèi)；保函手續(xù)費(fèi)；貸款利息；保險費(fèi)；利潤；

管理費(fèi)幾個方面人工費(fèi)建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ：包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)等累計(jì)。

設(shè)備費(fèi)：可采用機(jī)械臺班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。保函手續(xù)費(fèi)：工程延期時，保函手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加。

3、停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業(yè)主原因造成的可以索賠，主要是人員、設(shè)備、場地租用等成本費(fèi)本，但不能包含利潤。

以上人員、設(shè)備及實(shí)際停工的起訖時間必須要有監(jiān)理工程師確認(rèn)，要保留好相關(guān)的資料和圖片供相關(guān)部門調(diào)查，停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出，一般不得超過28天，否則無效。

擴(kuò)展資料：

索賠知識：

1、首先，甲方是否有明確的文件，是否寫明從什么時候起停工。

2、如果停工時間較長的話，你的施工技術(shù)人員是得不到工資賠償?shù)?，他們?yīng)該退場。

3、應(yīng)建設(shè)單位要求留守的保安、管理人員可以計(jì)工資。

4、可以自行的設(shè)備如汽車等，得不到停滯補(bǔ)償，因?yàn)槟憧梢砸频絼e的工地。

5、塔吊、腳手架可按租賃費(fèi)用計(jì)補(bǔ)償。

參考資料：

合同違約百度百科

1、索賠建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的依據(jù)應(yīng)該是施工合同。由于建設(shè)單位原因引起建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的停工。

2、具體要看停工建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的影響范圍，是否出于關(guān)鍵線路。如果是的話，工程就實(shí)質(zhì)停工了。

3、關(guān)鍵線路的話，應(yīng)進(jìn)行工期索賠。非關(guān)鍵線路耗盡時差，也會變成關(guān)鍵線路。

4、索賠金額。包括不可遣散的工人工資，管理人員工資；材料保管費(fèi)用，延期費(fèi)用；機(jī)械設(shè)備的租金，保養(yǎng)費(fèi)用等等；臨時設(shè)施，開辦費(fèi)，稅金，甚至包括利潤。

人力費(fèi)用建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ，施工單位建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r 的內(nèi)部人員工資建設(shè)單位原因?qū)е峦９に髻r ，屬于人力成本。按照人力費(fèi)用索賠