勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)相關(guān)資料查詢顯示勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) :20元一工日到30元一工日。江蘇省窩工人工費(fèi)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為20元一工日。若不計(jì)施工管理費(fèi)、利潤(rùn)等補(bǔ)償是30元一工日。
索賠中人工窩工費(fèi)如何計(jì)算?由于非承包商原因勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ,造成連續(xù)停電9小時(shí)勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ,乙方向甲方提出停電損失勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 的索賠,其中人工窩工費(fèi)應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)。
因?yàn)橥8C工損失費(fèi),是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后,如因設(shè)計(jì)或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) :在停窩工期間的現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷(xiāo)費(fèi)。
施工機(jī)械停窩工損失費(fèi)以定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)乘以停滯臺(tái)班量計(jì)算。其中工人停窩工損失費(fèi):停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價(jià),再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和后,只計(jì)取稅金
擴(kuò)展資料
停工應(yīng)注意的問(wèn)題
(1)停工的經(jīng)濟(jì)性,是否在施工階段點(diǎn)上。應(yīng)注意停工對(duì)質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大,否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時(shí)停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時(shí)停工,便于操作和控制,因?yàn)橥9な鞘侄危皇悄康?但也不絕對(duì),如高層建筑在十層以上時(shí),拖欠款比較嚴(yán)重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進(jìn)度款相差1-2個(gè)月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個(gè)月以上,當(dāng)然法律沒(méi)有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書(shū)面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報(bào)告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。
(4)停工過(guò)程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時(shí)間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報(bào)一次停工期間人工、機(jī)械的停置情況及補(bǔ)償報(bào)告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時(shí)間長(zhǎng)短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場(chǎng)的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場(chǎng)則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對(duì)己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn);其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項(xiàng)目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實(shí)事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進(jìn)行公證,以利于日后的停工補(bǔ)償計(jì)算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。
(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并由監(jiān)理確認(rèn);編制停工索賠書(shū)報(bào)監(jiān)理公司確認(rèn),并送至建設(shè)單位。不要在最后造價(jià)結(jié)算時(shí)再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭(zhēng)。
參考資料
百度百科-停窩工損失費(fèi)
如何計(jì)算建筑工程窩工費(fèi)損失?停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ,如因設(shè)計(jì)或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) :現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷(xiāo)費(fèi)。
施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi):定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)*停滯臺(tái)班量;
工人停窩工損失費(fèi):每工單價(jià)(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi);
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。
按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和,只計(jì)取稅金,其中,機(jī)械停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場(chǎng)窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),以六個(gè)月總額計(jì)算?!?/p>
3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實(shí)行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費(fèi),就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),賠償6個(gè)月。其中,職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計(jì)劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級(jí)建造師管理與實(shí)務(wù)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》
中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法對(duì)窩工停工保障條例因?yàn)橛萌藛挝粍趧?dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 的原因停工的勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ,停工在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的,用人單位應(yīng)當(dāng)按照勞動(dòng)合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資報(bào)酬勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ;超過(guò)一個(gè)工資支付周期的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)?shù)卣?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付生活費(fèi)。
勞動(dòng)部
《工資支付暫行規(guī)定》
第十二條 非因勞動(dòng)者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的,用人單位應(yīng)按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動(dòng)者工資。超過(guò)一個(gè)工資支付周期的,若勞動(dòng)者提供勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 了正常勞動(dòng),則支付給勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn);若勞動(dòng)者沒(méi)有提供正常勞動(dòng),應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
窩工費(fèi)人工費(fèi)怎么計(jì)算1、首先確定窩工勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 的工期勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) ,停工勞動(dòng)法人工窩工費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 了多長(zhǎng)時(shí)間,這是基礎(chǔ)
2、窩工主要計(jì)算人工、機(jī)械租賃、材料租賃等增加的費(fèi)用。
3、人工費(fèi)的計(jì)算:統(tǒng)計(jì)人員的種類:管理人員、技工、普工等的每個(gè)種類的人工費(fèi)是多少,再乘以相應(yīng)的窩工天數(shù),(作為施工單位可以把這些人員分類,按實(shí)際或市場(chǎng)價(jià)分別計(jì)算人工費(fèi),這樣費(fèi)用會(huì)多一些,但是業(yè)主肯定不會(huì)這么給你,一般按你投標(biāo)時(shí)的人工單價(jià)來(lái)計(jì)算的,這個(gè)你自己把握)
4、機(jī)械費(fèi)、材料租賃費(fèi)等計(jì)算原理同人工費(fèi),總之你現(xiàn)場(chǎng)有什么就把相應(yīng)的單價(jià)乘以窩工的天數(shù)
5、還可以計(jì)算趕工費(fèi),應(yīng)為合同竣工工期是不能變的,所以要把窩工的工期搶回來(lái),肯定需要加班加點(diǎn)搶工期,再把趕工費(fèi)也計(jì)算上
6、如果不要趕工費(fèi),按就向業(yè)主增加工期,把合同工期相應(yīng)順延
如需閱讀該回復(fù),請(qǐng)先
登錄
或
注冊(cè)!