工程項目窩工補償說明
菜菜15級2009-12-12共同延誤與非共同延誤可補償延誤與不可補償延誤這里沒法說工程項目窩工補償說明 ,這是合同書里一章的內容。 補充: 呵呵,這個問題要想三兩句話說明白,很不容易:1,共同延誤,不可以補償。2,非共同延誤,共同延誤不分不補償,非共同延誤不分,區(qū)分可補償與不可不嘗進行合同處理。3,可補償延誤,要區(qū)分是否在關鍵線路上,換句話說,就是這點延誤是否對工程工期造成影響。4,不可補償延誤,不論是否是共同延誤與是否在關鍵線路,根據合同及相關法律的規(guī)定,都不予補償。5,非共同延誤與可補償延誤,可以進行經濟補償。但要看造成影響的原因A是業(yè)主需要負責的原因B是不可避免的自然因素,這些,補償的標準都是不同的。6,一般可補償的人工費(一般不包含管理費,區(qū)別對待)或由于人員調動造成的窩工費。7,設備如果是租賃的,補償租賃費。如果是自有的補償固定資產折舊費。這是一道大題,需要半本書的知識,在這里只有說這么多了。最好給加點分吧,呵呵。回答你一道題很累,也不知你是否看懂,不知你的職業(yè)是否需要這些知識。 追問: 補償人工費和租賃費是補償全額還是按比例比例是多少? 回答: 你拉倒吧,和你說了,你也不明白。你不是這個專業(yè)的,上邊已經說明白了,只是你不懂。 追問: 呵呵,看來你知道的也不多啊,補償是有規(guī)定的,工程項目窩工補償說明 我只是忘了按百分之幾給與補償了。 回答: 人員調動窩工補償和人員閑置補償一樣嗎?各地區(qū)及個工程的合同文件是不一樣的,一切按照招投標的合同文件取價。
如何計算建筑工程窩工費損失?停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定工程項目窩工補償說明 的條款進入現場后工程項目窩工補償說明 ,如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用工程項目窩工補償說明 ,由建設單位負責。內容包括工程項目窩工補償說明 :現場施工機械在停窩工期間的停滯費和現場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。
施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量;
工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數,再以停窩工工資總額的30%作為管理費;
周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數,均應扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算。”
3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數據確定。
參考資料:《二級建造師管理與實務》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
江蘇省人工窩工費的補償標準根據相關資料查詢顯示工程項目窩工補償說明 :20元一工日到30元一工日。江蘇省窩工人工費補償標準為20元一工日。若不計施工管理費、利潤等補償是30元一工日。
索賠中人工窩工費如何計算?由于非承包商原因工程項目窩工補償說明 ,造成連續(xù)停電9小時工程項目窩工補償說明 ,乙方向甲方提出停電損失的索賠,其中人工窩工費應該計算在內。
因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現場后,如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應由發(fā)包方負責。內容主要包括工程項目窩工補償說明 :在停窩工期間的現場施工機械停滯費、現場工人的工資及周轉性材料的維護和攤銷費。
施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數,均應扣除法定節(jié)、假日。周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金
擴展資料
停工應注意的問題
(1)停工的經濟性,是否在施工階段點上。應注意停工對質量或安全不能造成影響,并應采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據。包括拖欠工程款,則應有付款不足的證據,一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數額規(guī)定,施工單位應視具體施工情況而定,停工前應書面致函"發(fā)包人"即建設單位,停工應報經監(jiān)理單位,并經監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應不影響工程質量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質量事故均應由施工企業(yè)承擔。
(4)停工過程中應連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現場的,如經雙方協(xié)議,承包方退場則應先辦好工程交接手續(xù)。首先,應對己完工程量及質量與發(fā)包人進行確認工程項目窩工補償說明 ;其次,應簽訂工程移交單,將移交項目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應實事求是地做好停工期間的有關數據的記錄,最好能收錄有關的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復工前準備工作。
(8)停工應與索賠相呼應。施工單位有權停工,但要有足夠理由及證據,要符合法律規(guī)定,在此之下建設單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現場人員、設備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認工程項目窩工補償說明 ;編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認,并送至建設單位。不要在最后造價結算時再提停工索賠或再編資料,以免產生確認上的困難和結算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費
請問:建筑工程人員窩工費賠償怎么計算?有沒有具體計算標準或者規(guī)范文件?與工時工資應該有區(qū)別吧,很糾需要簽證工程項目窩工補償說明 的工程項目窩工補償說明 ,根據工程項目窩工補償說明 你方和甲方到底由誰工程項目窩工補償說明 的責任照成的計算窩工時間,有建筑法規(guī)規(guī)定,計算是要參照定額的,或者你們的協(xié)議,與工資當然有區(qū)別