窩工費(fèi)索賠多少錢
由于非承包商原因窩工費(fèi)索賠多少錢 ,造成連續(xù)停電9小時,乙方向甲方提出停電損失窩工費(fèi)索賠多少錢 的索賠,其中人工窩工費(fèi)應(yīng)該計算在內(nèi)。
因?yàn)橥8C工損失費(fèi),是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定窩工費(fèi)索賠多少錢 的條款進(jìn)入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括窩工費(fèi)索賠多少錢 :在停窩工期間的現(xiàn)場施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。
施工機(jī)械停窩工損失費(fèi)以定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費(fèi):停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費(fèi)總和后,只計取稅金
擴(kuò)展資料
停工應(yīng)注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟(jì)性,是否在施工階段點(diǎn)上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大,否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因?yàn)橥9な鞘侄?,不是目?但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴(yán)重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進(jìn)度款相差1-2個月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個月以上,當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。
(4)停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機(jī)械的停置情況及補(bǔ)償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn)窩工費(fèi)索賠多少錢 ;其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項(xiàng)目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實(shí)事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進(jìn)行公證,以利于日后的停工補(bǔ)償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。
(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認(rèn);編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認(rèn),并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費(fèi)
如何計算建筑工程窩工費(fèi)損失?停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定窩工費(fèi)索賠多少錢 的條款進(jìn)入現(xiàn)場后窩工費(fèi)索賠多少錢 ,如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失窩工費(fèi)索賠多少錢 的費(fèi)用,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括窩工費(fèi)索賠多少錢 :現(xiàn)場施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。
施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi):定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)*停滯臺班量窩工費(fèi)索賠多少錢 ;
工人停窩工損失費(fèi):每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi);
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費(fèi)總和,只計取稅金,其中,機(jī)械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),以六個月總額計算?!?/p>
3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實(shí)行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費(fèi),就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實(shí)務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
請問:建筑工程人員窩工費(fèi)賠償怎么計算?有沒有具體計算標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)范文件?與工時工資應(yīng)該有區(qū)別吧,很糾需要簽證的窩工費(fèi)索賠多少錢 ,根據(jù)你方和甲方到底由誰的責(zé)任照成的計算窩工時間窩工費(fèi)索賠多少錢 ,有建筑法規(guī)規(guī)定,計算是要參照定額的,或者你們的協(xié)議,與工資當(dāng)然有區(qū)別
工程索賠的費(fèi)用一般是多少工程索賠費(fèi)用:
1、法定窩工費(fèi)索賠多少錢 的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員窩工費(fèi)和工資上漲費(fèi)窩工費(fèi)索賠多少錢 ;
2、由于非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的材料價格上漲和材料超期儲存費(fèi)用窩工費(fèi)索賠多少錢 ;
3、分包人的索賠費(fèi)等。
【法律依據(jù)】
《建筑法》第六十七條
承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的窩工費(fèi)索賠多少錢 ,或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的窩工費(fèi)索賠多少錢 ,責(zé)令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷資質(zhì)證書。
承包單位有前款規(guī)定的違法行為的,對因轉(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失,與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
由于工程師指令錯誤,造成承包商的窩工,具體應(yīng)該怎么索賠?下面有個例題1.工程師指令錯誤窩工費(fèi)索賠多少錢 ,索賠理由成立。2.索賠費(fèi)用計算窩工費(fèi)索賠多少錢 : (1)人工和機(jī)械窩工應(yīng)以人員窩工補(bǔ)貼和機(jī)械臺班折舊來計算費(fèi)用窩工費(fèi)索賠多少錢 ; 即人工和機(jī)械窩工費(fèi)=40X12+2X150=780元 (2)配合處理窩工所用的人工和機(jī)械費(fèi)用應(yīng)以人工單價和機(jī)械臺班來計算費(fèi)用; 即配合處理窩工所用的人工和機(jī)械費(fèi)用=20X30+3X360=1680元 (3)取費(fèi):窩工費(fèi)不進(jìn)行綜合取費(fèi)(只取稅金窩工費(fèi)索賠多少錢 ,假設(shè)稅率為3.41%),處理窩工所用的費(fèi)用應(yīng)綜合取費(fèi) 取費(fèi)=780X3.41%+1680X17%=312.2元 承包商可得該項(xiàng)索賠費(fèi)用為:780+1680+312.2=2772.2元
如何計算因窩工造成的損失1)人工索賠:停工損失費(fèi)和工作效率降低窩工費(fèi)索賠多少錢 的損失費(fèi)按窩工費(fèi)計算窩工費(fèi)索賠多少錢 ,窩工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)在合同中約定窩工費(fèi)索賠多少錢 ;
2)因窩工引起的設(shè)備費(fèi)索賠:當(dāng)施工機(jī)械屬于施工企業(yè)自有時,按照機(jī)械折舊費(fèi)計算索賠費(fèi)用。當(dāng)施工機(jī)械是施工企業(yè)從外部租賃時,索賠費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)按照設(shè)備租賃費(fèi)計算;
3)工期索賠:如果延誤的工作為關(guān)鍵工作,則總延誤的時間為批準(zhǔn)順延的工期;如果延誤的工作為非關(guān)鍵工作,當(dāng)該工作由于延誤超過時差限制而成為關(guān)鍵工作時,可以批準(zhǔn)延誤時間與時差的差值;若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作,則不存在工期索賠問題。具體要看承包合同的約定